Răspundere contractuală. Contract de achiziție publică. Obligațiile achizitorului. Refuz nejustificat de executare

DREPTUL CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Rezumat

Prima instanță a evidențiat legătura de cauzalitate dintre faptele de nerespectare a principalelor obligații contractuale care au constituit obiectul acestor revendicări adresate inginerului și prejudiciul calculat prin raportul de expertiză tehnică de specialitate întocmit în cauză prin raportarea la clauzele contractuale invocate în cuprinsul revendicărilor, a căror analiză a fost efectuată inclusiv prin determinările emise de inginer, însă acesta a limitat fără justificare atât cuantumul despăgubirilor cuvenite antreprenorului, cât și temeiul acestora, în condițiile în care neexecutarea contractului de către una dintre părți determina nu numai producerea unor cheltuieli indirecte prevăzute în mod expres de ambele părți, dar și a unora care erau previzibile în măsura în care era certă producerea acestora. Astfel, neexecutarea acestor obligații este una esențială și substanțială pentru îndeplinirea obiectului contractului, recurenta-pârâtă refuzând să își îndeplinească aceste obligații înregistrându-se întârzierea avută în vedere de expertul desemnat în cauză, în raport de obiectul complex al contractului de achiziție, nivelul calitativ, cantitativ și valoric al resurselor alocate pentru executarea în graficul convenit prin acest contract a lucrărilor asumate de către intimata-reclamantă, aspecte concretizate prin întreaga documentație atașată dosarelor de fond conexate, avută în vedere la întocmirea raportului de expertiză, documentație al cărei conținut nu a fost contestat sub aspectul veridicității și/sau al legăturii față de cheltuielile/prejudiciul suportate/suferit de către antreprenor, acesta invocând în principal afectarea capacității sale de producție și alocarea propriilor resurse în vederea îndeplinirii obiectivului propus prin încheierea contractului între părți prin suportarea unor costuri și a unor pierderi financiare. 

– Codul civil 1864: art. 969-970 
– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil: art. 1270